1. Importe de la Reserva.
El importe de la reserva para cada vivienda es de 500 euros, que se abonará a través de esta página web. Este pago garantiza la elección de una vivienda específica dentro de la promoción “Mirador de Castilleja de Guzmán” y será deducido del precio final de la vivienda.
2. Duración de la Reserva.
La reserva garantiza la disponibilidad de la vivienda durante un período de 10 días a partir de la fecha de pago de la misma. Si en ese plazo no se ha formalizado el correspondiente contrato de reserva por parte del comprador en nuestras oficinas de Paseo de las Aldefas, s/n. 41510 Mairena del Alcor (Sevilla), la reserva será cancelada, el importe de 500 euros no será reembolsado, y la vivienda volverá a estar disponible para otros compradores.
3. Reembolsos.
El importe de la reserva solo será reembolsable si el comprador decide cancelar dentro de los 10 días posteriores al pago de la misma. Una vez finalizado ese plazo, no habrá derecho a devolución del importe, salvo en situaciones excepcionales contempladas en la ley.
4. Formalización del Contrato de Reserva.
El pago de dicha cantidad no constituye por sí misma la formalización del contrato de reserva, para lo que será necesario acudir a las oficinas de Paseo de las Aldefas, s/n. 41510 Mairena del Alcor (Sevilla), en el plazo máximo indicado, 10 días.
5. Condiciones de Financiación.
El pago de la reserva no asegura la obtención de financiación por parte del comprador. El comprador será responsable de gestionar cualquier préstamo hipotecario o financiación necesaria para completar la compra de la vivienda. La promotora no se hace responsable de la falta de financiación por parte del comprador.
6. Garantía de Precio.
El precio de la vivienda elegida es el indicado en el momento de la reserva. Este precio será garantizado durante el periodo de 10 días de la reserva, salvo modificaciones en el tipo de IVA aplicable. Si no se formaliza el contrato de reserva en ese plazo, la promotora podrá modificar el precio para futuras reservas.
7. Protección de Datos.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sus datos personales serán tratados con total confidencialidad y solo se utilizarán para la gestión de la reserva y los siguientes pasos del proceso de compraventa. Puede consultar nuestra política de privacidad completa en el siguiente enlace.
8. Resolución de Conflictos.
Cualquier conflicto relacionado con el presente acuerdo de reserva se resolverá de acuerdo con las leyes vigentes en España y, en particular, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los tribunales competentes serán los de Sevilla.
9. Plazo de Entrega de la Vivienda.
El plazo estimado de entrega de la vivienda es a finales de 2027. En caso de retrasos que no sean imputables a la promotora, se informará al comprador con la mayor antelación posible y se establecerán nuevas fechas de entrega.
10. Procedimiento para Solicitar el Reembolso
En caso de que el comprador desee cancelar la reserva y solicitar el reembolso dentro del plazo establecido de 10 días, deberá enviar un correo electrónico a info@miradorcastillejadeguzman.con. El asunto del correo debe ser específicamente: “Reembolso reserva vivienda [Número de Vivienda]”, y el correo debe incluir los siguientes datos del cliente:
• DNI
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Número de teléfono
• Certificado de titularidad de la cuenta
No se procesará ninguna solicitud de reembolso que no cumpla con estos requisitos.
11. Datos Personales y Titularidad de la Reserva
Al realizar la reserva, es obligatorio proporcionar los mismos datos personales mencionados anteriormente (DNI, nombre completo, correo electrónico, número de teléfono,…). La compra de la vivienda solo podrá ser formalizada por la persona que realizó la reserva (junto con otra u otras que esta designe, en su caso) y cuyos datos fueron registrados en el momento del pago de los 500 euros. No se permitirá la transferencia de la reserva a un tercero.
12. Condiciones de la reserva
La Promotora/propiedad se reserva el derecho de admitir y aceptar las reservas de las viviendas realizadas a través de la página web. En cualquier caso, la promotora/propiedad podrá rechazar una reserva sin necesidad de justificación, y en tal caso, se procederá a la devolución del importe abonado por el RESERVISTA, si lo hubiere, en el plazo máximo de 72 horas desde que comunique a través de la dirección proporcionada (email) la no aceptación de la reserva. Toda la información presentada en este sitio web es fidedigna tanto en calidad como en precios válidos salvo error tipográfico que la empresa subsanará en cuanto sea detectado.